聯上實業股份有限公司 - 給付遲延利息

公開紀錄關聯法人：聯上實業股份有限公司（統編：16126477）

裁判主文宣告 (Official Holding & Order)

司法院原本檢索

法庭宣示主文

裁定駁回

「上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。」

本裁判由臺灣臺南地方法院民事於 2026-06-08 依法宣示，具法律拘束力。

承審法官 / 審判長

依法公開於判決正本

訴訟代理人 / 律師

當事人自為訴訟 / 依法去識別化

法院書記官

裁判書完整全文 (Full Judgment Transcript)

臺灣臺南地方法院民事判決 114年度簡上字第134號上訴人聯上實業股份有限公司↗ 法定代理人蘇○義訴訟代理人柯○仁律師被上訴人陳○欽訴訟代理人王○梅上列當事人間請求給付遲延利息事件，上訴人對於民國114年3月 7日本院臺南簡易庭113年度南簡字第1025號第一審簡易判決提起上訴，經本院於民國115年5月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　　　事實及理由一、被上訴人於原審起訴主張及於本院陳述略以：（一）被上訴人前於民國109年1月2日與上訴人簽訂土地房屋預售買賣契約書（下稱系爭契約書），向上訴人購買位於臺南市安平區「聯上海棠」大廈建案（下稱系爭建案）編號 B6棟24樓預售屋房地即如附表所示之土地、建物（下稱系爭房屋，與前開土地合稱為系爭房地）及地下B3層119號車位。依系爭契約書第12條第1項、第2項約定，系爭建案應在107年1月1日前開工，111年12月31日前完成主建物、附屬建物及使用執照所定之必要設施，並取得使用執照；賣方即上訴人如逾期未取得使用執照，每逾1日應按被上訴人已繳房地價款依萬分之5單利計算遲延利息（違約金性質）予買方即被上訴人。詎上訴人遲至112年10月17日取得使用執照，延遲290日，斯時被上訴人已繳納房地價款新臺幣（下同）1,827,000元，爰依系爭契約書第12條第2項，請求上訴人給付逾期違約金264,915元【計算式： 1,827,000元×萬分之5×290日＝264,915元】。（二）公共工程之當事人係政府機關，政府機關因應疫情自有其考量，但不代表私人不能施工。契約有明定若要找補，係要在交屋時即明確告知，但上訴人在交屋時就知道坪數有增加，也有口頭表示不用找補，所有住戶都知道也都沒有找補等語。二、上訴人於原審答辯及於本院陳述略以：（一）對於被上訴人主張兩造簽訂系爭契約書，依系爭契約書第 12條第1項約定上訴人應於111年12月31日前取得使用執照，嗣系爭建案至112年10月17日取得使用執照，逾約定期限290日，被上訴人已繳納房地價款1,827,000元乙節不爭執。惟因系爭建案施工期間適逢新冠病毒疫情肆虐，全球多處封城，原物料運輸不易、商品生產製造期程遲延，全球供應鏈大亂，此應屬系爭契約書第12條第1項但書第1款「天災」之不可抗力事由，我國於110年5月19日防疫警戒等級提升至第三級警戒，陸續發展強制隔離等防疫措施，營建業面臨供應斷鏈、減產及缺工問題，致系爭建案進度推遲，應屬但書第2款「政府法令變更」之事由。嗣臺南市政府工務局（下稱工務局）為因應疫情以行政命令延長建築施工期限2年，可知主管機關亦認建造業受影響之期間為2年，系爭契約書約定上訴人應於111年12月31日前取得使用執照，上訴人仍在延長2年內之112年10月17日取得使用執照。易言之，工務局為因應新冠疫情，以110年1月 13日南市工管一字第1100114893號函、110年1月13日南市工管一字第1090461286A號令、110年6月18日南市工管一字第1100684845號令、111年7月25日南市工管一字第1110 785586號令（下合稱系爭函令）延長施工期限2年，且依工務局111年7月25日南市工管一字第1110785586號令所示，110年6月18日南市工管一字第1100684845號令之適用範圍延長為111年12月31日前已領得之建造執照及雜項執照，仍為有效者，可知工務局針對就符合上開期日之前已經取得建造執照之起造人，均自動增加其2年建築期限，亦未再加入其他要件或條件，屬一般性、普遍性的建築期限延長。是系爭建案於104年8月24日取得建造執照，符合系爭函令之適用範圍。系爭建案之開工日為105年8月9日，原定於111年12月31日前完成主、附屬建物及必要設施，建築期間原為2,335天，因系爭函令之效力使該核定發生延長2年之效果，則前開建築期間之期限應延長為3,065天，較原期間增加0.31倍。自109年1月21日疫情爆發後至系爭建案原應取得使用執照之111年12月31日，尚有1,075日，倘依前揭建築期限整體延長0.31倍為基礎，調整後為1, 408日（1,075日×1.31），上訴人在原定期限後333日之內取得使用執照，即難謂有違反系爭契約書第12條第2項之情事。（二）依行政院公共工程委員會110年6月18日工程管字第110030 06531號函檢附之「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情受影響公共工程之展延或停工處理方式」，第三級警戒期間（自 110年5月19日起至110年7月26日止共69天）延長工期以0. 5計，共35日，非第三級警戒期間（自110年7月27日起至1 12年4月30日止共643天）延長工期以0.15計，共96日，以上合計為131日；又行政院公共工程委員會上揭函令及該委員會制定之「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情受影響公共工程之展延或停工處理方式」，固僅針對公共工程，但同受疫情之影響，僅允許公共工程得無庸舉證即可展延工期，卻不准私人工程得展延，實有違社會公平正義；又臺南市政府及所屬各機關學校辦理營繕工程工期核算注意事項，固僅對該府及所屬各機關學校發生效力，但同受疫情之影響，僅允許地方政府之公共工程得展延，卻不准私人工程得展延，同樣有違社會公平正義。（三）另依臺南市政府及所屬各機關學校辦理營繕工程工期核算注意事項第5條第1項第3款第6目、第2項第1款、第2款規定，臺南市政府發布之停止上班日不計工作天；24小時累積雨量達50毫米以上，且其中至少1小時雨量達15毫米以上，工期展延1天；24小時累積雨量達130毫米以上，當日及隔天工期展延2天。系爭建案自107年1月1日開工至112 年10月17日取得使用執照，臺南市因颱風停止上班共4天，臺南市安平區24小時累積雨量在50毫米以上130毫米以下者有53天，扣除第三級警戒期間3天，此部分為50天，2 4小時累積雨量達130毫米以上者有9天，扣除颱風天1天，此部分為8天，合計有66天【計算式：50天＋（8天×2）＝66 天】工期應予展延。（四）系爭建案之消防圖說於開工前業經臺南市政府消防局審核通過，上訴人按圖施作，臺南市政府消防局卻以圖說與法規不符為由，要求上訴人變更圖面並依圖面修改，導致上訴人無法按原定圖說施工而延誤60天，於112年10月3日始取得消防核可函，此延誤非可歸責於上訴人。系爭建案各樓層之水、電管線於澆注混凝土前應先埋設，惟承購戶有 173戶申請客變，其中139戶涉及水、電管線、隔間位置變動，致上訴人需變更設計，每戶影響工期半天計算，因此增加工期70日。（五）退步言之，倘認上訴人應給付遲延利息，實務上有見解肯認SARS疫情之發生，屬契約成立後非當時所得預料之情事變更，得依民法第227條↗之2第1項之規定，請求變更原有之效果，以調整當事人間之法律關係，使之歸於公平變更減少租金。考量本件預售屋之買賣契約締結在新冠疫情之前，而新冠疫情疫區遍及全國，持續時間達4年，較SARS 疫情影響層面更廣，自非兩造締結契約當時得以先前之經驗所能預料，強令上訴人於系爭契約書第12條第1項約定期限前取得使用執照，對上訴人顯失公平，應有情事變更原則之適用，上訴人得依民法第227條↗之2第1項規定，聲請法院減少給付。（六）又系爭契約書第12條雖記載為「遲延利息」，實為「損害賠償總額預定性質之違約金」，被上訴人以每坪183,000 元購買系爭房地，而系爭建案於113年實價登錄之每坪單價為305,000元，被上訴人受有5,186,220元之利益，並無損害，爰依民法第252條↗規定請求本院將違約金酌減至0元。若原判決猶認被上訴人得請求違約金261,261元，金額誠實過高，請本院審酌疫情對於上訴人施工遲延確實有造成影響，將違約金予酌減。（七）另系爭契約書第5條第2項約定買賣雙方同意於交屋時結算面積誤差之找補，系爭房屋出售面積42.51坪，實際登記面積則為43.22坪，被上訴人應就超出之面積誤差找補上訴人87,347元，而上訴人於交屋時，並未向被上訴人表示願拋棄找補價金之權利或免除被上訴人此部分之債務，且系爭契約書第5條第2頂亦未有「雙方若未於交屋時結算，視為均同意拋棄找補權利」之相關約定，是縱上訴人未於交屋時與被上訴人結算找補金額，亦不得據此認定被上訴人已無此債務存在，是就該部分上訴人主張抵銷等語。三、原審判決上訴人應給付被上訴人261,261元及起訴狀繕本送達翌日即113年6月4日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，上訴人不服，提起上訴，並聲明：１、原判決不利於上訴人部分廢棄。２、上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。被上訴人則聲明：請求駁回上訴。至被上訴人就其敗訴部分並未上訴，該部分已告確定，不在本院審理之範圍內。四、兩造爭執與不爭執之事項：（一）不爭執事項：　　　　以下事實為兩造所不爭執，並有系爭契約書、使用執照、付款明細表、客戶繳款通知書、交屋資料收執表、房屋遷入證明書各1份附卷可參（見本院113年度南司簡調字第60 8號卷〈下稱調字卷〉第15至33、37頁；原審卷第183至210 、215至217頁），堪信為真實。　１、被上訴人於109年1月2日與上訴人簽訂系爭契約書，向上訴人購買系爭建案編號B6棟24樓預售屋房地即系爭房地及地下B3層119號車位。　２、系爭契約書第12條第1款約定：「本預售屋之建築工程應在民國107年01月01日前開工，民國111年12月31日之前完成主建物、附屬建物及使用執照所定之必要設施，並取得使用執照。但有下列情事之一者，得順延（一）因天災地變等不可抗力之事由，致賣方不能施工者，其停工期間。（二）因政府法令變更或其他非可歸責於賣方之事由發生時，其影響期間。」同條第2款約定：「賣方如逾前款期限未開工或未取得使用執照者，每逾一目應按已繳房地價款依萬分之五單利計算遲延利息予買方。若逾期三個月仍未開工或未取得使用執照，視同賣方違約，依違約之處罰規定處理。」　３、上訴人於104年8月24日取得建造執照，105年8月9日開工、 112年8月3日竣工，112年10月17日取得使用執照，逾約定期限290日，被上訴人當時已繳納房地價款1,827,000元，嗣兩造已於113年3月22日完成交屋程序。（二）爭執事項：　　　　１、上訴人主張：系爭建案施工期間經歷新冠肺炎疫情爆發，屬不可抗力之事由，工務局亦考量疫情影響而通案給予建築施工者相當之寬限期間，依系爭函令及系爭契約書第12 條第1款但書約定，該款約定之期限得延長2年，若衡量因疫情而延長期限，上訴人逾290日取得使用執照，不發生逾越期限法律效果，有無理由？　２、上訴人主張：本件應適用行政院公共工程委員會110年6月1 8日工程管字第11003006531號函文內容，於疫情三級警戒期間即110年5月19日起至110年7月26日止，共69天，得展延2分之1工期即34.5天；另於非第三級疫情警戒期間即11 0年7月27日起至112年4月30日止，共643日，系爭建案確實有確診無法出工之人員，依行政院公共工程委員會制訂之「嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或處理方式」，採最低標準以延展0.15日計算，得延展工期96日；另依臺南市政府及所屬各機關學校辦理營繕工程工期核算注意事項及安平區之雨量表，工期應延展66天，有無理由？　３、上訴人主張：系爭契約書第12條第2款之約定為損害賠償總額預定性質之違約金，113年系爭建案實價登錄價格已高於被上訴人當初購買價格，原判決認定之違約金金額過高，有無理由？　４、上訴人主張依民法第227條↗之2第1項規定，請求減少上訴人應給付遲延利息之金額，有無理由？　５、上訴人主張：系爭房屋出售面積為42.51坪，謄本登記面積為43.22坪，超出0.71坪，依系爭契約書第5條第2款約定，被上訴人應找補87,347元，上訴人主張抵銷，有無理由？五、得心證之理由：　　　（一）系爭契約書第12條約定：「一、本預售屋之建築工程應在民國107年01月01日之前開工，民國111年12月31日之前完成主建物、附屬建物及使用執照所定之必要設施，並取得使用執照。但有下列情事之一者，得順延：（一）因天災地變等不可抗力之事由，致賣方不能施工者，其停工期間。（二）因政府法令變更或其他非可歸責於賣方之事由發生時，其影響期間。二、賣方如逾前款期限未開工或未取得使用執照者，每逾一日應按已繳房地價款依萬分之五單利計算遲延利息予買方。若逾期三個月仍未開工或未取得使用執照，視同賣方違約，雙方同意依違約之處罰規定處理。」等語。（二）上訴人主張之順延事由是否符合系爭契約書第12條第1款但書之約定？　１、上訴人辯稱：本件應依系爭函令內容自動增加2年的建築期限，則系爭建案之建築期間亦應延長云云，惟系爭函令內容係工務局因應新冠肺炎疫情及產業缺工問題，特令自99 年12月25日至110年1月20日期間領得臺南市建築執照或雜項執照之建案，且已申報勘驗者，其建築期限增加2年，無須另行申請，但於系爭函令發布前已失效之執照、免申報勘驗之案件或經工務局勒令停工且未經同意復工者，則不適用；嗣將適用範圍延長為111年12月31日前已領得之建築執照及雜項執造且仍為有效者。此為主管建築機關工務局對於發給之建築執照及雜項執照依建築法第53條↗之規定，所為之建築期限管制措施，因考量疫情影響而通案給予建築施工者相當之行政寬限期間，並無變更私法上權利義務之效力，亦不影響一般私法契約之締約當事人基於契約所應負之權利義務。況所謂施工期限延長2年係有利於承造人即上訴人之行政命令，並非強令上訴人2年內不得施工，自非「因政府法令變更」致其工期受有影響之情形。　２、上訴人主張：系爭建案施工期間適逢新冠病毒疫情肆虐，全球多處封城，原物料運輸不易、商品生產製造期程遲延，全球供應鏈大亂，營建業面臨供應斷鏈、減產及缺工問題，致系爭建案進度推遲，是遲延完工天數可扣除臺南市疫情警戒第三級期間，即自110年5月19日起至110年7月26 日，合計69日；行政院公共工程委員會110年6月18日工程管字第11003006531號函文指出因疫情三級警戒期間之防疫措施，致影響公共工程之進行，考量個案確有工期展延舉證及認定之困難，如工期仍有部分進行者，展延疫情警戒第三級期間之1/2工期云云，然查中央流行疫情指揮中心於第三級疫情警戒期間之疫情指引並非全國一律停工、停班，僅關閉部分場所及限制特定集會、商業行為並禁止一定人數以上之社交活動，建築工地及營造業並非場所當然關閉或被限制之行業，上訴人辯稱系爭建案工期因疫情受有影響，自應就疫情如何缺工、缺料致不能施作之情事負有證明之責。又觀諸上開函文內容，係行政院公共工程委員會針對各機關招標及履約中之公共工程，依該會於11 0年6月16日召開之研商會議，洽詢各機關、公會並逐項討論及修正後，制定「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情受影響公共工程之展延或停工處理方式」之通案性處理規定，供辦理公共工程招標履約之機關與廠商依循辦理，有該函文 1份附卷可憑（見原審卷第77頁）；是上開函文之適用對象應為「各行政機關招標及履約中之公共工程」，而未涵蓋私法契約之建案工程，自難逕予引為系爭契約工期應予順延之事由或作為計算依據。再者，上訴人主張系爭建案工期因疫情受有影響，自應就疫情如何缺工、缺料致不能施作之情事負有證明之責，對此，上訴人雖提出其自製之「工期比較表」、「分包廠商確診人員統計表」各1份為據（見原審卷第57至59、133頁），然上開資料僅能泛知系爭建案之施作情形，且確診人員統計表並未載明每人具體確診或未出工之日期，亦無從推知系爭建案因疫情缺工、缺料受有實際影響即不能施作之期間為何；又再細觀上開工期比較表可見系爭建案在第三級警戒期間即110年5月 19日至110年7月26日間仍有繼續施工，甚至非第三級警戒期間即110年7月27日至112年4月30日間部分如「25F頂版結構體」、「PRF結構體」、「RF外牆貼磁磚」、「燈光、鐵件、欄杆玻璃安裝」等工項之實際施作進度甚至有所超前，益徵疫情警戒與施工是否遲延兩者並無必然關聯；況關於備妥興建建物所需材料及僱用足夠之人力施工，乃出賣人於經營上所需具備之資材，除受政府機關管制而無法取得外（例如經主管機關於疫情期間徵用之衛生資材，列為管制品之類），其因市場上價格上漲或供應缺乏而導致之缺料、缺工情事，乃屬籌資興建建物之企業於經營上所需承擔之風險，不能轉嫁予買方承擔，故縱使上訴人因缺乏資材或人工而使興建工程延宕，亦不得作為不計算遲延日數之事由。是據上，上訴人上揭關於系爭契約書所定工期應得予順延之主張，尚難認可採。　３、上訴人另主張：因消防局要求上訴人變更原已審核通過之系爭建案消防圖說，影響工期60天，此延誤非可歸責於上訴人云云，然興建系爭建案工程確保各項圖說合於法規，並取得相應主管機關之核可，以利完工乙節，本即屬上訴人之義務，則其遲至112年10月3日始取得消防核可函，仍應屬可歸責於上訴人之事由，不得據此主張順延工期。　４、上訴人復主張：因下雨影響工期66天云云，惟查下雨是否影響施工，本應參諸工程特性及工作內容，依工項性質及施工時之客觀環境分別判斷，如室內工項未必受到天候因素影響，並非得以特定時間內之降雨量一概而論，尚待上訴人就受影響工項及不能施作之日數逐一證明，然上訴人並未提出所述下雨日期確實影響上訴人施工之證明，上訴人以下雨為由主張應順延工期，自屬無據。　５、上訴人另主張：系爭建案工程自107年1月1日開工至112年1 0月17日取得使用執照期間止，曾遇4天颱風因此停止上班（108年8月24日、112年7月27日、112年7月28日、112年9 月4日），應得順延4日施工期間乙節，為被上訴人所不爭執（見原審卷第248、264頁），上訴人就該部分主張延長 4日工期，自屬可採。　６、綜上，上訴人所辯應順延工期之各項事由，除因颱風得順延4日外，均難認屬系爭契約書第12條第1款但書之事由，是系爭建案依約應於111年12月31日前取得使用執照，得順延4日，上訴人遲至112年10月17日取得使用執照，已逾約定之完工期限合計286日之事實，堪為認定。（三）承上，系爭建案完工日期既已遲延286天，是酌以被上訴人已繳納系爭房地價款1,827,000元，業如前述，依系爭契約第12條第2款之約定，被上訴人得請求上訴人給付按被上訴人已繳房地價款1,827,000元依每日單利萬分之5計算之遲延利息為261,261元（計算式：1,827,000元×5/100 00×286日＝261,261元)。（四）上訴人雖另主張：系爭契約書約定之違約金過高，要求酌減云云，惟按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，民法第252條↗固有明文。惟違約金之約定，為當事人契約自由、私法自治原則之體現，雙方於訂約時，既已盱衡自己履約之意願、經濟能力、對方違約時自己所受損害之程度等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位自主決定，除非債務人主張並舉證約定之違約金額過高而顯失公平，法院得基於法律之規定，審酌該約定金額是否確有過高情事及應予如何核減至相當數額，以實現社會正義外，當事人均應同受該違約金約定之拘束，法院亦應予以尊重，始符契約約定之本旨（最高法院93年度台上字第909 號判決意旨參照）。本院審酌系爭契約書係由上訴人所預先制定，並自行記載賣方相關遲延責任之條款後予被上訴人即一般消費者簽署之契約，上訴人身為社會經濟及履約能力較強之一方，其違約自應受其所自行擬定之違約金條款拘束。又本件違約金（遲延利息）以「每逾1日按已繳房地價款萬分之5」之方式計算，與內政部公布之預售屋買賣定型化契約範本記載相同，可認此違約金之約定，係經主管機關斟酌現今社會預售屋買賣現況，及衡量企業經營者與消費者間之關係，為保護消費者權益，促進國民消費之安全等目的，本於其專業所定之計算方式，已屬主管機關所定之最低下限，是難認本件違約金約定有何過高的情事。至上訴人固另主張：被上訴人受有系爭房地漲價之利益，並無損害云云，然縱被上訴人受有該漲價之利益，該利益亦係純係市場供需法則導致之價格變動，並非因上訴人逾期完工受有之利益，殊不得作為核減之事由，是要無據上訴人上開辯詞為有利於上訴人判斷之餘地。據上，上訴人上揭主張，要不足採。（五）再按契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果，為民法第227條↗之2第1項所明定。上開法條旨在規範契約成立後，有訂約當時不可預料之情事發生時，經由法院裁量以公平分配契約當事人間之風險及不可預見之損失。查上訴人主張因新冠肺炎疫情之影響應順延工期部分並無理由，已如前述，則上訴人復以疫情之情事變更為據請求減少其違約金給付，難認可採。　　　（六）上訴人又主張：依據系爭契約書第5條第2款約定買賣雙方同意於交屋時結算面積誤差之找補，被上訴人因系爭房屋實際出售面積超過系爭契約書約定面積，依約應找補上訴人87,347元，爰依民法第334條↗第1項規定請求與上訴人對被上訴人所負之違約金債務互為抵銷云云。然上訴人主張：系爭房屋出售面積為42.51坪，實際登記面積為43.22坪，誤差0.71坪等情，雖經其提出系爭契約書、建物所有權狀影本各1紙為證（見原審卷第185、125頁），並為被上訴人所不爭執，惟被上訴人抗辯：上訴人承辦人員在交屋時曾經表示無庸找補等語，亦據其提出交屋資料收執表、房屋遷入證明書影本各1份在卷可考（見原審卷第178、21 5、217頁），其中交屋資料收執表結算上訴人應退款被上訴人65,769元，且明確記載兩造已就「以上款項及文件均已結清點收無誤，並完成交屋手續」等語（見原審卷第21 5頁）。是參以系爭契約書第16條第1款第3目已約定買方應履行「繳清所有之應付未付款（含交屋保留款）及完成一切交屋手續」之義務（見原審卷第196至197頁），自應包括系爭契約書第5條第2款約定於交屋時「結算」之找補價款。否則以上訴人自陳在交屋及交付相關文件時即已知悉實際出售面積超過契約約定（見原審卷第266頁），而上訴人主張被上訴人應找補之價款尚且超過上訴人之退款金額，在未結算被上訴人全部應付價款前退還已收款項，無非徒增上訴人後續履約成本及買賣之價金風險，顯與常情有違。據此，上開交屋資料收執表費用結清欄內之項目，自應列入被上訴人全部「應結算」之價款，該表未於費用欄記載「面積找補價款」乙項，足以推認被上訴人抗辯上訴人曾經同意免除價款找補義務乙節應屬真實。是上訴人又據前詞主張抵銷，自難認有憑。（七）末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；而應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條↗第2項、第2 33條第1項前段、第203條分別定有明文。本件被上訴人請求上訴人給付逾期違約金之債務，係無確定期限之給付，上訴人在受被上訴人催告而未為給付時，始負遲延責任。又本件起訴狀繕本於113年6月3日送達上訴人，有送達證書1紙在卷可憑（見調字卷第53頁），即應以該起訴狀繕本之送達，認定發生催告效力。是被上訴人另請求自113 年6月4日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，自屬有理。　六、綜上所述，被上訴人依系爭契約書第12條第2款約定，請求上訴人給付261,261元及自113年6月4日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，經核並無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第436條↗之1第 3項、第449條第1項、第78條，判決如主文。　中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　8 　　日　　　　　　　　民事第三庭　審判長法　官　蘇正賢　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林勳煜　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王參和以上正本係照原本作成。本判決不得上訴。中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈佩霖附表：編號土地地號、建物建號應有部分比例 1 臺南市○○區○○段000地號土地 100,000分之266（地下車位部分占100,000分之40） 2 臺南市○○區○○段0000○號建物（門牌號碼臺南市○○區○○○路000號24樓之6）全部

司法院公開裁判書資訊聲明

本頁面所呈現之裁判書資料依據《法院組織法》第 83 條公開於司法院法學資料檢索系統。自然人姓名依法實施去識別化演算法保護。本站提供之關聯分析、審級時間軸與法條引註僅供公眾研究與商業徵信參考，實際法律效果悉以司法院正式裁判書原本為準。